来源丨湖南高院
声明
本文仅供交流学习，版权归原作者所有，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标注错误或侵犯到您的权益，烦请告知删除。
网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图
在新房装修中，很多人都会选择将装修施工外包给装修公司来做，不仅解决了对装修无知的困扰，而且也可以保证装修质量。
装修公司装修前，都会与业主签订装修施工合同，那么装修施工合同注意事项有哪些呢?跟着小编来看看下面的案例吧~
基本案情年4月30日，原告韦某与被告广西某装修公司签订了一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定：由被告广西某装修公司负责装修原告韦某的住宅，施工期限个工作日（以实际工作日计算，国家法定假日或特殊情况除外），合同金额为元，但开工日期、竣工日期没有填写具体日期，仅在该合同中加盖有一个小章写明：预计开工日期5月30日。
其中，双方在合同中约定了工期顺延的条件及违约条款等，关于工期延误的违约金约定为：由于乙方（被告）的责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方（原告）本合同迟延部分工程造价金额0.5‰的违约金等等，装修公司还在其所制作的“客户十怕、公司十诺”的宣传单上写明了十项承诺，其中一项承诺为：（工期）延误1日、赔偿元等。
合同签订后，装修公司于年6月13日实际开工。在合同履行过程中，由于被告的设计师辞职离开公司、员工工作未交接等原因导致了工期延期，原告在多次催促被告后，被告才于年6月10日完成房屋装修工程并交付给原告。
原告认为由于被告的原因导致装修工程逾期长达天，要求被告按照合同约定的每日0.5%违约金及其在宣传单上所作的承诺“延误1日、赔偿元”的标准支付逾期违约金3万余元，但被告不同意，双方因此产生纠纷，原告便诉至南宁市邕宁区人民法院。
被告应诉后认为原告已经在与其公司新的设计师
转载请注明地址:http://www.1xbbk.net/jwbzn/1539.html
